Пресс-служба
Администрация Новобурасского МР Саратовской области обратилась в суд с иском к ООО «ГидроСпецПром»
Администрация Новобурасского МР Саратовской области обратилась в суд с иском к ООО «ГидроСпецПром» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение ремонта автомобильных дорог в р.п. Новые Бурасы.
Ответчик подал встречный иск о взыскании с Администрации задолженности за выполненные работы в размере 1 940 875 руб.
Администрация ссылалась на некачественный ремонт дороги. Судом установлено, что подрядчиком допущены нарушения сроков окончания работ, установленных контрактом.
С ООО судом взыскана неустойка в размере 114 441 руб.
Что касается некачественно выполненной работы по ремонту автодороги, то экспертизой установлено нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, шелушение, сколы кромок), изменение продольного и поперечного профиля покрытия, имеются сетки трещин, как с мелкими ячейками, так и с крупными. Также были установлены места с масляными пятнами и следы ремонтных воздействий асфальтобетонного покрытия после окончания производства работ.
Спорный участок дороги до выполнения работ подрядчиком не соответствовал требованиям СНиП и ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» в части имеющейся ширины проезжей части, организации водоотвода, подготовки основания, наличия обочины и т.д. В связи с отсутствием методики определения повреждений на объектах, не соответствующих обязательным требованиям, определить причину повреждений на указанной автодороге не представляется возможным.
Стоимость устранения повреждений на момент экспертизы составила 392 603 руб. Поскольку экспертом установлено, что качество работ, выполненных ООО «ГидроСпецПром» соответствует функциональному назначению дороги, то оплате подлежат фактически выполненные ремонтные работы за минусом стоимости работ по устранению повреждений, определенных экспертом.
Таким образом, с Администрации взыскана задолженность за выполненные работы в размере 1 548 270 руб.
Опубликовано: 24.02.2015 12:47 Обновлено: 17.05.2023 11:26