Пресс-служба
С ООО «Гранада», г. Москва, в пользу Администрации ЗАТО Шиханы Саратовской области взысканы аванс за строительные работы – 341 087 руб., залог в сумме 406 044 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме – 4064 руб.
С ООО «Гранада», г. Москва, в пользу Администрации ЗАТО Шиханы Саратовской области взысканы аванс за строительные работы – 341 087 руб., залог в сумме 406 044 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме – 4064 руб.
Между сторонами был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Шиханы – кладка кирпичного парапета (бассейн), рулонная кровля, разные работы. Однако указанные работы в срок не выполнены. Заказчик обратился к Подрядчику с требованием о расторжении договора, уплаты неустойки, возврата аванса. Требования подрядчик не выполнил. Судом установлено, что ответчик приступил к выполнению работ с просрочкой частично по вине истца, так как при заключении контракта не были учтены дополнительные работы, которые препятствовали выполнению кровельных работ. Для выполнения кровельных работ необходима была кладка стен бассейна.
Заказчик отказался подписывать акт частично выполненных работ, поскольку работы выполнены некачественно, не в полном объеме и с расхождением в сметной документации.
Истец обратился в суд, судом требования удовлетворены частично.
Опубликовано: 19.03.2015 16:25 Обновлено: 17.05.2023 11:26