Суд удовлетворил исковые требования министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области к АО "Автогрейд"

       В арбитражный суд с исковым заявлением к АО  "Автогрейд" (г. Энгельс, Саратовской обл.) обратилось Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.

       Как следует из материалов дела, между Министерством и АО  "Автогрейд" 28.12.2015 г. был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда. Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ в качестве генерального подрядчика по объекту: строительство автодороги «Озинки-Перелюб» на участке отмыкание на п. Новозаволжский – граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области, а заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их. Цена контракта составляет 71 046 205  руб. 56 коп. Истец в ходе судебного разбирательства неоднократно уточнял исковые требования в порядке статьи 49 АПК РФ, согласно последним уточнениям просил суд взыскать с ответчика пени за просрочку исполнения обязательств по контракту за период с 31.12.2015 г. по 19.08.2016 г. в размере 21 481 801 руб. 70 коп.

      Исследовав материалы дела, арбитражный суд решил: исковые требования Министерства удовлетворить в части, взыскать с АО «Автогрейд» неустойку за нарушение срока выполнения работ по  государственному контракту от 28.12.2015 г. за период с 02.04.2016 по 19.08.2016 г. в размере 6 453 760 руб. 16 коп.

Опубликовано: 17.01.2017 15:05 Обновлено: 17.05.2023 11:26