Суд удовлетворил иск ПАО «Волгомост» к Комитету капитального строительства Саратовской области

      ПАО  «Волгомост» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к Комитету капитального строительства Саратовской области о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту от 08.10.2012 года за период с 10.01.2014 по 20.10.2016 в сумме 35 278 166 рублей 96 копеек, с последующим начислением процентов по дату фактической оплаты долга. В порядке статьи 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования, уменьшив сумму взыскания до 31 232 761 рубль 23 копейки. Уменьшение размера исковых требований принято судом. Как следует из материалов дела 08.10.2012 между Комитетом капитального строительства по Саратовской области (Заказчиком) и ОАО «Волгомост» (Исполнителем), впоследствии изменившим наименование на ПАО «Волгомост», был заключен Государственный контракт по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов». В соответствии с пунктом 2.3. Государственного контракта акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для оплаты выполненных работ. Истец свои обязательства выполнил в полном объеме, на сумму 185 006 062 рублей, что подтверждается актами сдачи-приемки проектно-изыскательских работ № 1 от 04.12.2013 и № 4 от 27.12.2013. Ответчиком обязательства по оплате выполненных по Государственному контракту работ в полном объеме не исполнены. Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.03.2016 по делу № А57-23579/2015, которым с Комитета капитального строительства Саратовской области в пользу ПАО «Волгомост» взыскана задолженность по указанному государственному контракту от 08.10.2012 года в размере 145 006 062 рублей.

      В связи с установленным судом ненадлежащим исполнением Комитетом капитального строительства Саратовской области своих обязательств по государственному контракту, истец обратился в суд с указанным выше иском о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами. Судом установлено, что претензионный порядок урегулирования спора с ответчиком истцом соблюден. Ответственность за неисполнение денежного обязательства установлена статьей 395 ГК РФ, в соответствии с которой, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Суд, проверив расчет процентов, представленный истцом, находит его не противоречащим установленному порядку расчета. Ответчиком также было заявлено ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ. Суд не нашёл оснований для удовлетворения указанного ходатайства.

       Исследовав материалы дела, суд пришёл к следующим выводам. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими кредиторами; о не поступлении денежных средств из бюджета, как и другие доводы сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ. Заявленные требования ПАО «Волгомост» подлежат удовлетворению в полном объеме. Суд вынес решение:  взыскать с Комитета капитального строительства Саратовской области в пользу публичного акционерного общества «Волгомост» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 31 232 761 рубль 23 копейки.

Опубликовано: 28.06.2017 08:59 Обновлено: 17.05.2023 11:26