Судом отказано в удовлетворении иска о взыскании убытков в пользу ООО «ТехноПрогресс»

      В Арбитражный суд Саратовской области обратилось ООО «ТехноПрогресс» (г.Астрахань) с исковым заявлением к Управлению Федеральной миграционной службы по Саратовской области (г.Саратов) о взыскании убытков в размере 882 453 руб. 26 коп., пени за несвоевременное   предоставление документации по государственному контракту  от 02.06.2015 г. в размере 367 634 руб. 29 коп., штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 65 225 руб. 00 коп. Из материалов дела следует, что 02 июня 2015 года между ООО «ТехноПрогресс» (подрядчик) и УФМС по Саратовской области (УФМС, заказчик) заключен государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство административного здания УФМС России по Саратовской области, г. Саратов, ул. Киевская. Д.4». Стороны согласовали срок выполнения работ по контракту -  не превышающий 170 календарных дней с даты заключения контракта (до 19.11.2015 г.). 10.06.2016 г. УФМС принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта из-за нарушения подрядчиком обязательств по выполнению работ.  Истец, полагая, что им были произведены затраты, связанные с исполнением контракта,  обратился в суд.

       Вступившими в законную силу решением Арбитражного суда Саратовской области от 12.09.2016 г. по арбитражному делу №А57-17032/2016, постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2016 установлена обоснованность требований УФМС к ООО «ТехноПрогресс» о взыскании неустойки.  Указанными судебными актами установлено, что обязательства по контракту ООО «ТехноПрогресс» не исполнены, документация заказчику не передана. Суды установили вину подрядчика в нарушение сроков выполнения работ и взыскали неустойку в полном размере. Установленные обстоятельства являются преюдициальными.

      Согласно представленному истцом расчету, большую часть суммы убытков составляют расходы на государственную экспертизу. По результатам государственной экспертизы по представленному проекту работ, которые обязалось выполнить ООО «ТехноПрогресс», выданы отрицательные заключения. Наличие отрицательных заключений означает, что проектная документация не прошла государственную экспертизу. В удовлетворении иска о взыскании убытков в пользу ООО «ТехноПрогресс» судом отказано.

Опубликовано: 24.08.2017 09:14 Обновлено: 17.05.2023 11:26