Суд отказал в иске министерства транспорта о взыскании неустойки с ООО «Мистраль»
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области (далее - Министерство) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Магистраль" о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту №ХХХ-154-02 от 25.09.2015 г. за период с 01.12.2015 по 25.12.2015 г. в размере 1 489 554 руб. 83 коп. Как следует из материалов дела, 25 сентября 2015 года между Министерством (Заказчик) и ООО "Магистраль" (Подрядчик) был заключен государственный контракт №№ХХХ-154-02 от 25.09.2015 на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в обход г. Аркадака от автодороги Аркадак – Алексеевка до автодороги Балашов – Ртищево на участке от автодороги Аркадак - Алексеевка до автодороги Аркадак – Соцземледелие - в соответствии с проектной документацией (далее – Проект), утвержденной распоряжением Министерства от 20.07.2015г. Цена контракта составляет 69355641 руб. 42 коп. Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2015. Поскольку ответчик выполнил работы с нарушением установленных пунктом 5.1 Контракта сроков, истец обратился с указанным выше иском о взыскании неустойки. В подтверждение ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств истцом представлены справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ от ноября-декабря 2015 года на общую сумму 69 355 641 руб. 42 коп.
На основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 05.03.2015 N 196, пункта 1 Постановления Правительства РФ от 14.03.2016 N 190 в случае исполнения подрядчиками в 2015 году всех обязательств, предусмотренных контрактом в полном объеме, заказчики в 2016 году предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в предусмотренных Постановлением случаях. В силу подпункта «а» пункта 3 постановления Правительства РФ от 05.03.2015 N 196, если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). Аналогичная правовая позиция изложена в Определениях Верховного Суда РФ №307- ЭС17-9159, №303-ЭС17-1652. Судом установлено, что начисленная истцом неустойка не превышает 5% цены контракта, исполнение контракта в полном объеме было завершено в 2015 году. 5% от цены Контракта составляют 3 467 782 руб. 07 коп. Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований Министерства. Суд отказал в иске о взыскании неустойки с ООО «Мистраль».
Опубликовано: 01.02.2018 16:49 Обновлено: 17.05.2023 11:26