Суд взыскал с ООО "ГОСТ" убытки в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД

       Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области (далее - Фонд)  обратился в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Городские строительные технологии» (ООО «ГОСТ»,  г. Саратов) о взыскании убытков. Решением Ртищевского районного суда Саратовской области от 06.03.2017 года по делу № 2-54(1)/2017 с Фонда в пользу гражданки Романовой С.Ю. взыскан материальный ущерб, причиненный заливом квартиры, в размере 133 840 руб., расходы по определению ущерба в размере 10 231 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 7 500 руб. (всего 151 571 руб.), на Фонд возложена обязанность устранения протекание кровли над квартирой в МКД №8 по ул. З.Космодемьянской в г.Ртищево. На основании решения Ртищевского районного суда был выдан исполнительный лист, оплата по которому произведена Фондом в размере 151 571 руб. Договор подряда № 207/16 от 21.07.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши указанного МКД был заключен между Фондом и ООО «ГОСТ» (подрядчиком). 

       Арбитражный суд учёл обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением Ртищевского районного суда по делу № 2-54 (1)/2017 по иску Романовой С.Ю. к ООО Сервис Плюс» и Фонду.Арбитражный суд принял выводы эксперта о том, что причиной протекания кровли дома №8, произошедшего в период с 25.07.2016 по 29.11.2016 (время проведения работ подрядной организацией), является нарушение подрядной организацией п. 4.6.1.16 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также нарушение сроков исполнения договора (проведение работ в осеннее время с обильным выпадением осадков в виде дождя), суд нашёл доводы истца, изложенные в исковом заявлении, обоснованными.

       Суд пришёл к выводу, что истцом в рассматриваемом случае доказана вся необходимая совокупность условий для применения гражданско-правовой меры ответственности в виде взыскания ущерба.   Суд взыскал с ООО «Городские строительные технологии» (г. Саратов) в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области убытки в размере 151 571 рубль, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 28 800 рублей.

Опубликовано: 26.09.2018 14:00 Обновлено: 17.05.2023 11:26