Суд взыскал неустойку с ООО «КапСтройСпорт» в пользу ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского" по обязательсвам по государственному контракту

      Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело по иску федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Чернышевского Н.Г.» к обществу с ограниченной ответственностью «КапСтройСпорт» (г.Москва) о взыскании неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту №ГК1 от 02 сентября 2016 года в размере 13 247 894 руб. 48 коп. по требованию, уточненному в порядке ст. 49 АПК РФ. Из материалов дела следует, что между ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г.Чернышевского» (заказчик) и ООО «КапСтройСпорт» (подрядчик) заключен государственный контракт №ГК1 от 02 сентября 2016 года на  выполнение работ  по строительству объекта капитального строительства: «Плавательный бассейн ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г.Чернышевского» на земельном участке, расположенном по адресу: г.Саратов, ул. Московская 161 в соответствии с проектной документацией. Сторонами был согласован календарный план выполнения работ. 

      Дополнительные соглашения к контракту, которыми сторонами принимались новые редакции Календарного плана с изменением промежуточных сроков выполнения работ, были подписаны сторонами 18.04.2017 г. (доп. соглашение № 4), 25.07.2017 г. (доп. соглашение № 5), 07.09.2017г. (доп. соглашение № 6). Истец основывает исковые требования на нарушении ответчиком промежуточных сроков выполнения работ.

Исследовав материалы дела суд пришёл к выводам: календарный план выполнения работ является приложением к государственному контракту №ГК1 от 02 сентября 2016 года и его неотъемлемой частью. Буквальное толкование условий Контракта №ГК1 позволяет суду сделать вывод о том, что сторонами предусмотрено поэтапное выполнение работ и поэтапная сдача отдельных видов работ.

      Порядок изменения условий государственного контракта регулируется не только гражданским законодательством, но и нормами законодательства о контрактной системе. Статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе..» установлено, что изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении не допускается за исключением закрытого перечня случаев. Согласно пункта 9 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017 г. стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом. Любые соглашения об изменении такого срока при отсутствии установленных оснований являются ничтожными (пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 2 статьи 8, пункт 2 статьи 34, пункт 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, абзац 10 пункта 9 Обзора от 28.06.2017 г.).

        Поскольку Календарный план является неотъемлемой частью государственного контракта №ГК1, то внесение сторонами в календарный план изменений, касающихся сроков выполнения работ, недопустимо. Дополнительные соглашения к ГК1 об изменении сроков выполнения работ являются ничтожными. Таким образом, в согласованные в Календарном плане от 20.09.2016 г. сроки ответчиком работы выполнены не были, что сторонами не оспаривается. Впоследствии стороны заключали дополнительные соглашения, которыми изменяли (продлевали) промежуточные сроки выполнения работ. Условия Контракта о применении неустойки сторонами не изменялись.  Материалами дела установлен факт нарушения подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ. Проверив расчет неустойки, суд находит его верным.

       Суд взыскал с ООО  «КапСтройСпорт» в пользу ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Чернышевского Н.Г.» неустойку (пени) за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту №ГК1 от 02 сентября 2016 года в размере 13 247 894 руб. 48 коп.

Опубликовано: 02.10.2018 11:43 Обновлено: 17.05.2023 11:26