Суд взыскал с ООО «Энгельсремонт» в пользу администрации Ершовского МР неустойку по муниципальному контракту

     В Арбитражный суд Саратовской области обратилась администрация Ершовского муниципального района Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Энгельсремонт» о взыскании пени по муниципальному контракту ххх712-01 от 12.12.2016 года. Из материалов дела следует, что между администрацией Ершовского МР (Заказчик) и ООО «Энгельсремонт» (Подрядчик) был заключен контракт №ххх712-01 от 12.12.2016 года. Предмет  контракта - работы по ремонту здания бывшей аптеки по улице Медиков №1 в городе Ершове. Цена контракта -  1 550 972 рублей.

      Ответчиком не были исполнены обязательства по выполнению данных работ в сроки по контракту, в связи с чем истец начислил пени.         В рамках арбитражного спора истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 159 246 рублей 05 копейки. Ответчиком было заявлено ходатайство о снижении размера неустойки в связи с несоразмерностью ее последствиям нарушения обязательства. Ответчик просил снизить неустойку до разумного предела, ссылаясь на просрочку кредитора.

      Рассмотрев заявленное ходатайство, суд согласился с доводами ответчика.  Однако ответчик не представил доказательств ненадлежащего исполнения своих обязательств по вине истца. Между тем, на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Исковое заявление администрации Ершовского МР удовлетворено частично. Суд взыскал с ООО «Энгельсремонт» в пользу администрации Ершовского МР неустойку по муниципальному контракту от 12.12.2016 года в размере 31 428 рублей 12 копеек.

Опубликовано: 15.10.2018 11:31 Обновлено: 17.05.2023 11:26