Суд вынес определение о приостановлении исполнительного производства по заявлению Т.Д "Энергомашкомплект" (г. Саратов)

        Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Энергомашкомплект» (г. Саратов) о приостановлении исполнительного производства. Судом уставлено, что  в Арбитражный суд Саратовской области обратился Комитет капитального строительства Саратовской области с иском к ООО ТД «Энергомашкомплект» в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные недостатки на объекте «Строительство спального корпуса с инженерными коммуникациями для государственного автономного учреждения Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат» (с. Сосновка Красноармейского муниципального района Саратовской области); на основании указанного иска судом возбуждено производство по делу №А57-29821/2016.

         Определением Арбитражного суда Саратовской области от 30.01.2017 г. по деду №А57-29821/2016 было утверждено мировое соглашение, заключенное сторонами 24.01.2017 г., производство по делу прекращено. На основании определения от 30.01.2017 суд выдал исполнительный лист серии ФС 023674602, который был предъявлен для исполнения в Красноармейский РОСП УФССП по Саратовской области.  19.07.2019 судебным приставом-исполнителем Серебрянской О.В. было возбуждено исполнительное производство № 29004/19/64017-ИП в отношении ООО ТД «Энергомашкомплект», установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. ООО ТД «Энергомашкомплект» обратился в суд с заявлением о приостановлении исполнительного производства, в обоснование которого ссылается на то, что Комитетом не выполнены обязательства, согласованные в мировом соглашении, выполнение которых должно быть произведены до выполнения Обществом своих обязательств по указанному мировому соглашению. Данные обстоятельства подтверждаются актом осмотра объекта от 28.07.2017.

         Суд установил, что по указанному мировому соглашению истец, Комитет капитального строительства Саратовской области, принял на себя обязательства организовать рабочий процесс по демонтажу двух резервуаров и предоставить доступ с обеих сторон к повреждениям на оборудовании своими силами и за свой счет. Поскольку обязательством ООО ТД «Энергомашкомплект» по мировому соглашению является производство ремонта резервуаров, то выполнение указанных выше обязательств Комитета, безусловно, предшествует выполнению обязательств заявителя. 23 августа 2019 суд вынес определение, которым приостановил исполнительное производство №29004/19/64017-ИП, возбужденное в отношении ООО ТД «Энергомашкомплект», до выполнения Комитетом капитального строительства Саратовской области обязательств, вытекающих из условий мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Саратовской области определением от 30.01.2017 по делу № А57-29821/2016, а именно: организовать рабочий процесс по демонтажу двух резервуаров и предоставить доступ с обеих сторон к повреждениям на оборудовании своими силами и за свой счет.  Определение могло быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные Законом.

Опубликовано: 01.10.2019 17:30 Обновлено: 17.05.2023 11:26