Судом удовлетворены в части исковые требования ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» к ООО "Автотрасса"

     Государственного казенного учреждения Саратовской области  "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» обратилось в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Автотрасса» (Саратовская область, г. Вольск) о взыскании пени по государственному контракту №0360200054018000040 от 29.08.2018 за период с 01.07.2019  по 15.07.2019  в сумме 47 720 рублей 77 копеек, штрафа в сумме 1260326 рублей 07 копеек.        Из материалов дела следует, что между ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» (Заказчик) и ООО «Автотрасса» (Подрядчик) был заключен государственный контракт №0360200054018000040 от 29.08.2018. Согласно Контракту Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ на объекте: «капитальный ремонт автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» на участке км 5+300 - км 10+000 в Балаковском районе Саратовской области» в соответствии с проектной документацией.

     Судом установлено, что в Контракте определены все существенные условия договора подряда. Истец считает, что ответчиком не были надлежащим образом исполнены обязательства по выполнению данных работ, нарушались  сроки выполнения работ. Истец ссылается, что в нарушение условий контракта ответчиком Субподрядчики (Соисполнители) из числа субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций, к исполнению контракта в необходимом объеме не были привлечены (предусмотрено привлечение таких организаций пунктом 20 Контракта). Штраф рассчитан истцом от доли участия организаций. Между тем, ООО «Автотрасса» свою обязанность, предусмотренную пунктом 20.1. и пунктом 20.2. указанного контракта исполнило, направив 07.09.2018 года уведомление о привлечении субъектов малого предпринимательства с копией договоров субподряда в ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».   

     Довод истца о том, что штраф подлежит взысканию также и за непредставление других документов, предусмотренных условиями контракта, отклоняется судом. Суд пришел к выводу, что заявленные требования истца о взыскании с ООО «Автотрасса» штрафа в размере 1260326 рублей 07 копеек не обоснованы, и не подлежат удовлетворению. При проверке расчета неустойки (47720 рублей 77 копеек) судом установлено, что истцом неверно исчислен период неустойки, поскольку не учтены положения статьи 193 ГК РФ о правилах исчисления срока, согласно которым, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Обоснованность заявленных исковых требований нашла свое подтверждение в части взыскания неустойки за период с 02.07.2019 по 15.07.2019 в тразмере 44539 рублей 38 копеек. Решением от  24 января 2020 года суд взыскал с ООО «Автотрасса» в пользу Государственного казенного учреждения Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» неустойку в размере 44539 рублей 38 копеек. В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказано.

Опубликовано: 05.03.2020 11:47 Обновлено: 17.05.2023 11:26