Решением суда исковые требования ООО «Аридаль» (г. Чебоксары) к ООО "АСБ Групп" (г. Москва) удовлетворены

     В Арбитражный суд Саратовской области обратилось ООО «Аридаль» (Заказчик) с исковым заявлением к ООО «АСБ Групп» (г. Москва) (Подрядчик) о взыскании аванса в размере 1 500 000 руб., перечисленного по  договору субподряда №07/08/2019-ОБН/СМР от 07.08.2019  на выполнение комплекса строительно-монтажных работ. Общая стоимость работ по договору составляла 82 750 777 руб.  Исковые требования основаны на том, что ООО «АСБ Групп» не приступило в установленные сроки к выполнению первичных этапов работ на объекте в рамках договора субподряда. В связи с этим  ООО «Аридаль»  (г. Чебоксары) направило в адрес Подрядчика  письмо от 18.09.2019, в котором уведомило о расторжении договора в одностороннем порядке со ссылкой на условия договора и возврате в течении 4 банковских дней  ранее оплаченных денежных средств в размере 1 500 000 руб.

     В соответствии с условиями договор субподряда Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ. Учитывая, что условиями указанного договора предусмотрена возможность одностороннего отказа Заказчика от его исполнения при наличии условий, предусмотренных действующим гражданским законодательством, то в силу положений статей 715 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришёл к выводу о том, что Заказчик, при наличии на то соответствующих оснований, был вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

     В рассматриваемом случае у ООО «АСБ Групп» после расторжения договора отсутствовали основания для удержания указанной суммы аванса, положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать у него неосвоенную сумму предварительной оплаты в качестве неосновательного обогащения. При таких обстоятельствах ООО «Аридаль» вправе требовать с Подрядчика возврата уплаченных в счет стоимости выполненных работ денежных средств, которые не освоены. Кроме того, ООО «Аридаль» было заявлено требование о взыскании с ООО «АСБ Групп» пени в размере 13 138 руб. за нарушение промежуточных сроков выполнения работ. Решением арбитражного суда от 28 февраля 2020 года исковые требования ООО «Аридаль» удовлетворены.

Опубликовано: 18.03.2020 08:31 Обновлено: 17.05.2023 11:26