Суд взыскал сумму неотработанного аванса в пользу ФГУП "ГВСУ №5" с ООО "Клинцовское спецуправление механизации"

    Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 5» (город Саратов) к обществу с ограниченной ответственностью «Клинцовское спецуправление механизации» (город Клинцы Брянской области) о взыскании неотработанного аванса в размере 19 887 399,99 руб., неустойки по договору №1417187381672090942000000/МО-2014/5452/ТЗ-1/60 за период с 18.01.2018 по 01.03.2018 в размере 8 780 000 руб., процентов за пользование кредитом по договору №1417187381672090942000000/МО-2014/5452/ТЗ-1/60 за период с 01.01.2019 по 01.07.2019 в размере 899 904,85 руб. и далее в сумме 4971,85 руб. в день до дня возврата аванса. Определением суда от 05.09.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство обороны Российской Федерации. Из материалов дела следует, что 15.04.2015 между ФГУП «ГВСУ №5» (Генподрядчик) ООО «Клинцовское СУМ» (Субподрядчик) заключен договор № 1417187381672090942000000/МО-2014/5452/ТЗ-1/60 на выполнение комплекса работ па объекте строительства (шифр 5452/13-1) в республике Мордовия, цена договора - 496 408 957 рублей, в том числе НДС 18%. Согласно п. 1.5., 4.8. договора, аванс засчитывается пропорционально стоимости выполненных работ. Размер аванса, предусмотрен договором в размере 30%.

     В соответствии дополнительными  соглашениями №1 и №2 стоимость дополнительных объемов работ составляет 117 509 468 рублей, и 111 419 101 рублей, в том числе НДС 18%. Срок выполнения работ, установленный договором, истек 31.12.2016, однако, работы до настоящего времени не завершены. Истец в исковом заявлении указал, что всего выполнено работ на сумму 246 969 058,9 рублей. При этом истцом ответчику оказаны услуги генподряда на сумму 19 757 524,7 рублей, выплачен аванс в сумме 217 600 000 рублей, произведена оплата за выполненные работы в сумме 47 459 557,32 рублей, кроме того, передана электроэнергия для обеспечения работ на объекте. Согласно соглашению о зачете взаимных требований, подписанном сторонами 31.12.2018, задолженность ответчика по договору составила после произведенного зачета 19 887 399,99 рублей. Во исполнение условий договора заказчиком перечислены авансовые платежи в размере 217 600 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями. Таким образом, факт надлежащего выполнения генподрядчиком своих обязательств по договору в части перечисления авансового платежа подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. Истцом 01.03.2018 в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении договора, возврате аванса, перечислении неустойки. Требования остались без удовлетворения. Ответчик в своем отзыве указал о выполнении работ по договору на большую сумму. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ не признан судом. Определением суда от 12.12.2019 по настоящему делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, производство которой было поручено ООО«Независимая оценка и судебно-технические экспертизы в Московском регионе».  В материалы дела поступило заключения эксперта №4 от 27.03.2020,  которое признано судом  надлежащим доказательством по настоящему делу. Судом также установлено, что после проведения экспертизы кабель ЗИП стоимостью 985 825,20 руб., который на момент проведения экспертизы не был найден на площадке строительства, был найден и передан на ответственное хранение заказчику.  Суд счел правомерным, установленное экспертами  фактическое выполнение ответчиком работ по договору на сумму 255 790 285,34 руб. Сведений об исполнении своих обязательств по указанному договору по выполнению работ в полном объеме ответчиком не представлено. Исходя из представленных истцом уточненных смет, сумма невыполненных работ составляет 134 305 417,09 руб. ООО «Клинцовское СУМ» обязано возвратить неотработанный аванс ФГУП «ГВСУ № 5», если не докажет факт исполнения обязательства перед истцом. Согласно расчету истца сумма неотработанного аванса составляет 8 589 454,50 руб. Суд полагает, что при расчете суммы неотработанного аванса следует учесть стоимость кабеля (985 825,20 руб.). Таким образом, сумма неосвоенного аванса, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца составляет 7 603 629,30 руб. 

      Основания для удержания ответчиком перечисленных истцом денежных средств в указанной сумме отпали, потому что в связи с расторжением договора прекратилась обязанность ответчика по выполнению работ.  Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки с 18.01.2018 по 01.03.2018 в размере 8 780 000 руб. Факт ненадлежащего исполнения обязательств по оплате оказанных услуг установлен материалами дела и не оспорен ответчиком, в связи с чем, требования о взыскании с ответчика неустойки по договору заявлены обоснованно. Учитывая компенсационный характер неустойки, суд считает, что в пользу истца следует взыскать неустойку в сумме 1 855 285,55 руб., в остальной части заявленных исковых требований следует отказать. Решением от 08 июля 2020 года суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Клинцовское спецуправление механизации» (город Клинцы) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №5» (г.Саратов) сумму неотработанного аванса по договору №1417187381672090942000000/МО- 2014/5452/ТЗ-1/60 от 15.04.2015 в размере 7 603 629,30 руб., неустойку за период с 01.07.2017 по 01.03.2018 в размере 1 855 285,55 руб., проценты за пользование кредитом за период с 01.01.2019 по 30.06.2020 в размере 946 841,95 руб., с последующим начислением процентов по день исполнения денежного обязательства.

Опубликовано: 27.08.2020 13:38 Обновлено: 17.05.2023 11:26