Суд взыскал неустойку с ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» (р.п. Красный Октябрь) в пользу администрации Заводского района города Саратова
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел в порядке упрощенного производства материалы дела по исковому заявлению администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» к обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-3 «Саратовавтодор» (р.п. Красный Октябрь, Саратовский район, Саратовская область) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 01603000342200000110001 от 06.04.2020 за период с 12.05.2020 по 08.06.2020 в размере 33 349 руб. 97 коп. Как следует из материалов дела, 06.04.2020 на основании результатов осуществления закупки между администрацией Заводского района (Заказчик) и ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» (Подрядчик) был заключен муниципальный контракт. Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту элементов обустройства автомобильных дорог (тротуаров), расположенных на территории Заводского района. На основании пункта 2.3. Контракта определены сроки выполнения работ: в том числе по улицам Авиастроителей, им. Чернышевского Н.Г., Орджоникидзе. ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор» в суде не отрицал факта нарушения срока выполнения работ по Контракту, ссылается на его нарушение в связи с плохими погодными условиями. Данная ссылка не принята судом. Факт просрочки выполнения работ установлен материалами дела. Истец начислил неустойку на основании пункта 5.8. контракта и предъявил к взысканию с ответчика неустойку за период с 12.05.2020 по 08.06.2020. Размер неустойки проверен судом и признан верным. Требования о взыскании с ответчика суммы неустойки за период с 12.05.2020 по 08.06.2020 в размере 33 349 руб. 97 коп. удовлетворены решением суда от 01 декабря 2020 года.
Опубликовано: 31.12.2020 12:17 Обновлено: 17.05.2023 11:26