Суд взыскал с ООО «Русэкострой» (г. Москва) задолженность в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» (г. Саратов)
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Химсталькон-Инжиниринг» (г.Саратов) к обществу с ограниченной ответственностью «Русэкострой» (г. Москва); о расторжении договора, о взыскании задолженности в размере 13 521 800 рублей; встречное исковое заявление ООО «Русэкострой» к ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о взыскании неустойки в сумме 2 356 783 рубля 60 копеек. Исковые требования уточнялись. Исковые требования ООО «Химсталькон-Инжиниринг» основаны на том, что ООО “РусЭкоСтрой” не выполнены обязательства по оплате поставленного товара и выполненных работ по договору №472/2019 от 05.08.2019. Вместе с тем, ООО “РусЭкоСтрой” заявило о наличии недостатков по качеству выполненных работ.
Встречные требования основаны на том, что ООО «Химсталькон-Инжиниринг» произвел несвоевременную поставку товара. Суд установил, что 05.08.2019 между ООО «РусЭкоСтрой» (покупатель) и ООО «Химсталькон-Инжиниринг» (поставщик) заключен договор №472/2019 поставки. 20.12.2019 заключено дополнительное соглашение №1 к договору № 472/2019, устанавливающее новую редакцию Спецификации №1 и Приложения №1. ООО "Химсталькон- Инжиниринг" обязалось произвести поставку и монтаж двух резервуаров объемом 1467 м3 в сроки согласно графику производства работ на объекте строительства: Калужская область, г. Козельск, ул. Буканова, вблизи дома №38. Заказчик объекта - Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал". Общая стоимость товара - 38 223 000 рублей, в том числе: общая стоимость резервуаров из стали в количестве 2 комплектов - 24 139 400 рублей (12 069 700 рублей за 1 комплект), общая стоимость теплоизоляции для резервуаров из стали в количестве 2 комплектов - 14 083 600 рублей (7 041 800,00 рублей за 1 комплект). Общая стоимость работ по монтажу - 6 480 00 рублей (3 240 000 рублей за 1 комплект). Общая сумма Спецификации (с учетом выполнения раздела I и II настоящей Спецификации) составляет 44 703 00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. В рамках исполнения обязательств ООО "РусЭкоСтрой" произвело оплату ООО "Химсталькон-Инжиниринг" в сумме 31 181 200 рублей, что подтверждается: платежными поручениями от 05.08.2019, 10.09.2019 05.11.2019, 18.11.2019, 03.12.2019.
В рамках исполнения обязательств ООО "Химсталькон-Инжиниринг" произвел поставку на строительную площадку резервуаров и теплоизоляции. Факт отгрузки резервуаров на строительную площадку подтверждается товарными накладными, выданными СЗАО “Завод САНТЭКС”, выданными в период с 28.09.2019 по 25.11.2019, товарной накладной на поставку теплоизоляции, выданной ООО “САНТРОСС” 20.11.2019. Вместе с тем из материалов дела следует, что в декабре 2019 года при проведении обязательных гидравлических испытаний резервуары дали течь, были выявлены недостатки качества работ по монтажу, что подтверждается актом №1 от 06.12.2019. В связи с выявленными недостатками ООО "РусЭкоСтрой" приняло выполненные работы частично, была подписана товарная накладная №183 от 23.12.2019 на поставку резервуаров в количестве двух комплектов, теплоизоляции для резервуара в количестве одного, на общую сумму 31 181 200 рублей. От приемки и оплаты одного комплекта теплоизоляции на общую сумму 7 041 800 рублей и работ по монтажу резервуара на общую сумму 6 480 000 рублей ООО "РусЭкоСтрой" отказалось, ссылаясь на недостатки по качеству. ООО "Химсталькон-Инжиниринг" утверждает, что недостатки носили несущественный характер и были сразу устранены. Ссылаясь на не устранение недостатков до настоящего времени ООО "РусЭкоСтрой" было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы. Представитель ООО "Химсталькон-Инжиниринг" возражал против проведения судебной экспертизы, ссылаясь на следующие обстоятельства дела. Конечный заказчик работ, Калугаоблводоканал, принял и от ООО “РусЭкоСтрой” виды и объемы вышеуказанных работ, выполненные ООО "Химсталькон-Инжиниринг" с 01.08.2019 по 25.12.2019. оплатил выполненные работы, не имеет претензий по качеству выполненных работ. Данный факт подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № RU405203102005079-004-2019 от 26.12.2019, выданного Администрацией Калужской области. Удовлетворив ходатайство ООО "РусЭкоСтрой", определением от 14.12.2020 арбитражный суд назначил проведение судебной экспертизы, поручив её проведение эксперту ООО «Саратовский департамент судебных экспертиз» (г. Саратов) Коновалову И.А. 12.01.2020 в арбитражный суд поступило ходатайство эксперта об истребовании у ООО "РусЭкоСтрой" исполнительной документации на два указанных выше резервуара, накладных на поставленные и фактически использованные материалы. При этом, эксперт пояснил, что в результате осмотра, который состоялся 23 декабря 2020 года по указанному выше адресу, установлено, что резервуары опломбированы, заполнены водой, протечки отсутствуют. Калугаоблводоканал фактически осуществляет эксплуатация насосной станции и резервуаров. Эксперты просили суд обязать Калугаоблводоканал осуществить слив резервуаров, разрешить частичный демонтаж резервуаров для забора образцов металла. Учитывая невозможность фактического осуществления указанных мероприятий, суд счел необходимым прекратить производство экспертизы, производство по делу возобновить.
Исследовав имеющиеся доказательства, суд пришел к следующим выводам. ООО "РусЭкоСтрой" ссылалось на то, что ООО «Химсталькон-Инжиниринг» не предъявляло работы к приемке. Однако письмом за от 16.04.2020 ООО «Химсталькон-Инжиниринг» уведомляло о готовности к сдаче работ по монтажу и необходимости приступить к приемке. К уведомлению приложен акт сдачи приемки работ по монтажу от 09.04.2020. Таким образом, довод о не предъявлении работ к приемке подлежит отклонению. Также судом отклонены довод о выполнении работ с существенными недостатками и невозможности использования результата; довод, о недопоставке теплоизоляция резервуара в количестве одного комплекта, довод о выполнении работ сторонней организацией. Материалы дела содержат письмо ГП КО "Калугаоблводоканал" за исх. №2713-20 от 12.05.2020, в котором содержатся утверждения об эксплуатации резервуаров с января 2020 года и отсутствии каких-либо строительно-монтажных работ до 12.05.2020. В судебном заседании установлено, что обязательства сторон по договору №472/2019 от 05.08.2019 прекращены 11.04.2020, в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения. Суд, рассмотрев встречные исковые требования, установил, что Поставщик принял на себя обязательства поставить товар не позднее 30.10.2019, в соответствии с Графиком производства работ. ООО «Химсталькон-Инжиниринг» исполнило свои обязательства по поставке товара: резервуаров, 1 комплекта теплоизоляции - 23.12.2019. Обязательство на поставку 1 комплекта теплоизоляции на общую сумму 7 041 800 рублей - не исполнило. Договором поставки предусмотрено взыскание пени. По мнению ООО «РусЭкоСтрой» пени составляет 2 356 783 рублей 60 копеек. Суд проверил расчет пени. На основании проведенного анализа накладных, суд пришел к выводу, что фактически полная поставка резервуаров была завершена 25.11.2019, теплоизоляционных материалов - 20.11.2019. Пеня за нарушение срока поставки резервуаров 2 комплекта составит 603 485 рублей. Пеня за нарушение срока поставки теплоизоляции 1 комплекта -140 836 руб (всего - 2).
Суд 16 февраля 2021 года вынес решение: первоначальные исковые требования удовлетворить полностью; расторгнуть договор №472/2019 от 05.08.2019 с 11.04.2020; взыскать с ООО «Русэкострой» (г. Москва) в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» (г.Саратов) задолженность по договору №472/2019 от 05.08.2019 в сумме 13 521 800 рублей (в том числе: по оплате товара в сумме 7 041 800 рублей и по оплате работ по монтажу резервуара из стали в количестве 2 комплектов в сумме 6 480 000 рублей), судебные расходы; взыскать с ООО «Химсталькон-Инжиниринг» в пользу ООО «Русэкострой» неустойку в сумме 885 157 рублей, В результате зачета первоначального и встречного исков суд взыскал с ООО «Русэкострой» в пользу ООО «Химсталькон-Инжиниринг» 12 714 187 рублей. Решение арбитражного суда первой инстанции обжаловано в суд апелляционной инстанции, заседание 12 ААС назначено на 15.04.2021.
Опубликовано: 25.03.2021 12:31 Обновлено: 17.05.2023 11:26