Суд рассмотрел иск к ООО «Мостпроект»
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось федеральное казенное учреждение «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Мостпроект» о взыскании пени за нарушение пункта 4.2.1 государственного контракта от 15.06.2020 в размере 1 343 250 руб Из материалов дела следует, что 15.06.2020 в соответствии со статьей 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» и ООО «Мостпроект» заключен государственный контракт по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий «Ремонт моста через реку Волга на участках автомобильной дороги А-298». 05.08.2020 сторонами Контракта заключено дополнительное соглашение о перемене Заказчика, согласно которому ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» приняло на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика по Контракту. Из материалов дела следует, что по Контракту окончание срока выполнения работ 30 сентября 2021 года. Согласно акту приемки выполненных работ Подрядчиком обязательства по Контракту исполнены в полном объеме 14.12.2021.
Таким образом, по расчету истца, просрочка исполнения обязательств по Контракту составила 75 дней. Указанное обстоятельство послужило поводом для написания искового заявления с требованием о применении мер гражданско-правовой ответственности в виде взыскания договорной неустойки, начисленной за период с 01.10.2021 по 14.12.2021 в сумме 1343250 рублей. Изучив материалы дела, суд установил, что ответчик, собрав материалы инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, неоднократно требовал от Истца надлежащего содействия в выполнении порученной работы путем выдачи Технических условий, особенно, учитывая тот факт, что балансодержателем этих сетей являлось само ФКУ «Упрдор «Нижне-Волжское» непосредственно располагающее необходимой Ответчику информацией. 22.03.2021 ответчик запросил Технические условия на производство работ в зоне расположения инженерных коммуникаций, обслуживаемых ФКУ «Упрдор «Нижне-Волжское» письмом №810-3-168-172. Ответ на данный запрос был получен письмом от 12.07.2021, то есть через 112 дней. Такое поведение заказчика суд квалифицировал как неправомерные действия при выполнении обязательств по Контракту, вследствие которых ответчиком были нарушены сроки выполнения работ. Решением от 31 мая 2022 года суд отказал в удовлетворении исковых требований ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» к ООО «Мостпроект». Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки.
Опубликовано: 24.06.2022 11:49 Обновлено: 17.05.2023 11:26