Суд рассмотрел иск муниципалитета из Волгоградской области к ООО «Стройгаз» (г. Саратов)

В Арбитражный суд Саратовской области обратилась администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области  с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Стройгаз", (ОГРН 1026402672086, ИНН 6452068830, г. Саратов)  о взыскании убытков в размере 2 594 148,20 руб. Из материалов дела следует, что во исполнение муниципальной программы Суровикинского МР «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы» в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области на период до 2020 года» государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области» отделом ЖКХ администрации Суровикинского МР (заказчик) 29.07.2019 заключен муниципальный контракт №2 с ООО «Стройгаз» (подрядчик) по строительству объекта «Котельная СОШ х. Верхнесолоновский Суровикинского района Волгоградской области». Срок окончания работ: до 15.10.2019. 14.10.2019 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ №1 (автономный источник теплоснабжения), №2 (тепломеханические решения тепловых сетей), № 3 (вертикальная планировка) на общую сумму 3 687 536 руб. 40 коп. 04.12.2019. сторонами контракта №2 подписаны акты о приемке выполненных работ № 1 (автономный источник теплоснабжения), № 2 (тепломеханические решения тепловых сетей), № 3 (водоснабжение и водоотведение), № 4 (молниезащиты и заземление), № 5 (силовое электрооборудование) на общую сумму 672 325 руб. 20 коп. 18.12.2019 сторонами контракта №2 подписаны акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) №1 (автономный источник теплоснабжения), №2 (вертикальная планировка), №3 (водоснабжение и водоотведение), №4 (восстановление покрытий дорог), №5 (наружные газопроводы), №6 (силовое электрооборудование), №7 (тепломеханические решения тепловых сетей), №8 (изыскательские работы), №9 (пусконаладочные работы) на общую сумму 1 632 628 руб. 80 коп. 19.12.2019 сторонами контракта №2 подписан акт о приемке выполненных работ №1 на сумму 49 056 руб. 58 коп. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы - газоснабжение котельной СОШ по адресу - х. Верхнесолоновский, Суровикинского муниципального района Волгоградской области - подписан только 24.02.2021.

Строительство объекта «Котельная СОШ х. Верхнесолоновский Суровикинского района Волгоградской области» подрядчиком вовремя не завершено, поэтому к началу отопительного сезона 2019 г. объект в эксплуатацию не введен, не газифицирован. Со стороны подрядчика имеет место нарушение срока сдачи результата работ Контракту. В связи со сложившимися обстоятельствами здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесолоновская СОШ» в 2020 пришлось отапливать электричеством в рамках заключенных между школой и ПАО «Волгоградэнергосбыт» договоров энергоснабжения №3061726/20 от 31.01.2020, №3061726-1/20 от 15.05.2020, №3061726-2/20 от 01.12.2020. Кроме того, 29.07.2019 между Отделом ЖКХ администрации СМР и ООО «Стройгаз» заключен муниципальный контракт №3 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Котельная СОШ х. Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области». В силу п. 1.1 муниципального контракта №3 подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Котельная СОШ х. Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области» Срок окончания выполнения работ: до 15.10.2019. 14.10.2019   сторонами  контракта №3 подписаны акты о приемке выполненных работ №1 (автономный источник теплоснабжения), №2 (водоснабжение и водоотведение), №3 (тепломеханические решения тепловых сетей), №4 (вертикальная планировка) на общую сумму 4 436 596 руб. 80 коп. 03.12.2019 сторонами контракта №3 подписаны акты №1     (молниезащиты    и    заземление),    №2    (силовое электрооборудование), №3 (водоснабжение и водоотведение), №4 (тепломеханические решения тепловых сетей) на общую сумму 1 367 965 руб. 20 коп 18.12.2019   сторонами   контракта   №3 подписаны акты №1 (автономный источник теплоснабжения), №2 (водоснабжение водоотведение), №3 (тепломеханические решения тепловых сетей), №4 вертикальная планировка), №5 (восстановление покрытий дорог), № 6 (наружные    газопроводы),    № 7    (силовое    электрооборудование),    № 8 (изыскательские работы), №9 (пусконаладочные работы) на общую сумму 4 135 501руб. 20 коп. 19.12.2019 сторонами контракта №3 подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) №1 на сумму 109 403 руб. 64 коп. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы - газоснабжение котельной СОШ по адресу  х. Сысоевский, Суровикинского муниципального района Волгоградской области - подписан только 24.02.2021.

Со стороны подрядчика имеет место нарушение срока сдачи результата работ по муниципальному контракту №3. Строительство объекта «Котельная СОШ х. Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области» подрядчиком вовремя не завершено, поэтому к началу отопительного сезона 2019 г. объект в эксплуатацию не введен, не газифицирован. Здания СОШ в 2020   пришлось отапливать электричеством, в рамках договоров энергоснабжения №3061710/20 от 25.02.2020, №3061710-1/20 от 01.05.2020, №3061710-2/20 от 22.12.2020. В обоснование заявленных исковых требований Администрация СМР  указывает, что ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по муниципальным контрактам №2  и № 3 бюджет Суровикинского МР вынужденно понес расходы на электрическое отопление по указанным договорам энергоснабжения. Истец просил взыскать с ответчика образовавшиеся убытки.  Судом установлено, что расчет убытков произведен истцом исходя из фактически понесенных затрат, ответчиком не оспорен, ответчиком контррасчет не представлен. Суд согласился с истцом, что  понесенные истцом расходы являются убытками в виде реального ущерба. Кроме того, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Саратовской области от 28.05.2021 по делу №А57-11691/2020 с ООО «Стройгаз» (ОГРН 1026402672086, ИНН 6452068830, г.Саратов)  в пользу администрации Суровикинского МР взысканы убытки за период с 15.10.2019 по 31.12.2019, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальным контрактам от 29.07.2019 №2 и от 29.07.2019 №3 в сумме 611 457 рублей 48 копеек, расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 75 000 рублей. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по данному делу имеют преюдициальное значение для дела о реальном ущербе. С учетом установленных обстоятельств Арбитражный суд Саратовской области   04.07.2022 вынес решение (резолютивная часть) по делу А57-5367/2022: взыскать с ООО  «Стройгаз» (г. Саратов) в пользу администрации Суровикинского МР Волгоградской области убытки в размере 2 594 148,20 руб. в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 35 971 руб. решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Опубликовано: 02.09.2022 20:41 Обновлено: 17.05.2023 11:26