Суд взыскал сумму ущерба с подрядчика в пользу страховой компании
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Сбербанк Страхование" (г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Современные строительные технологии" (г.Саратов) к Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области о взыскании ущерба в размере 89 672 руб. 08 коп. Из материалов дела следует, что 25.10.2020 между СК и гражданкой Л.В. был заключен Договор страхования №001WS2930006042 квартиры №хх по адресу: Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д.107, застрахована внутренняя отделка квартиры.
Согласно заявлению о наступлении страхового случая от 26.10.2020 застрахованному имуществу был причинен ущерб. Согласно акту от 26.10.2020, составленного ТСЖ «Комфорт», залив произошел в результате проведения работ по капитальному ремонту крыши, проводимому силами подрядной организации при неблагоприятных погодных условиях. По договору страхования истцом было выплачено страховое возмещение в размере 89 672 руб. 08 коп. К страховой компании в порядке суброгации перешло право требования.
Судом установлено, что в период залива жилого помещения подрядные работы не были завершены. Обстоятельства подтверждаются дополнительным соглашением от 27.10.2020 к договору подряда, заключенному между Фондом ООО "Современные строительные технологии", о приостановлении работ по капитальному ремонту кровли указанного дома с 27.10.2020 по 15.04.2021. Таким образом, ответственность за причиненный ущерб лежит на подрядчике. Ответчик надлежащих доказательств того, что вред был причинен не по его вине, суду не представил. Фонд не является надлежащим ответчиком по делу. Решением от 12.12.2022 суд взыскал с ООО "Современные строительные технологии" (г. Саратов) в пользу ООО СК «Сбербанк Страхование» (г. Москва) ущерб -страховую выплату в размере 89 672,08 руб. В иске к Фонду - отказано. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Опубликовано: 27.01.2023 11:18 Обновлено: 17.05.2023 11:27