Суд рассмотрел иск администрации МО о взыскании неустойки
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел материалы дела по исковому заявлению администрации Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области к обществу с ограниченной ответственностью «Многопрофильное строительство» о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300058822000007 от 15.06.2022 в размере 298 927 рублей 82 копейки.
Судом установлено, что контракт был заключен сторонами, Ответчик принял на себя обязательства выполнить работы по продолжению строительства объекта: «Комплексная застройка территории для компактного проживания с.Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области. Этап 1» (дорожная одежда) в срок по 13.10.2022. Цена контракта 17 894 912 руб. Ответчиком были предоставлены: акт о приемке выполненных работ.
Судом в решении по арбитражному делу приведены соответствующие нормы специального Закон № 44-ФЗ об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Отмечено, что в соответствии с нормами данного Закона Правительством Российской Федерации утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 (далее - Правила № 783). В марте 2022 года в Правила № 783 Постановлениями Правительства РФ от 10.03.2022 № 340, от 23.03.2022 № 439 внесены существенные изменения, которыми введены новые антикризисные меры в виде списания неустоек по контрактам, в частности, списание санкций не привязано к году возникновения обязательства по их уплате.
Предусмотрено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, в том числе, в случае если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта. Обязательства по муниципальному контракту № 0160300058822000007 ответчиком исполнены. Заявленная сумма неустойки не превышает 5 % от цены выполненных работ по контракту. Доказательств наличия обстоятельств, исключающих в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 списание неустойки, материалы дела не содержат и судом не установлены, истец на таковые не ссылается.
Установив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что в силу подпункта а) пункта 3 Постановления Правительства №783 начисленная истцом сумма неустойки подлежит списанию и оснований для ее взыскания с ответчика не имеется. При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному (муниципальному) контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2018 N 305-ЭС17-23242).
Решением суда (резолютивная часть оглашена 21.09.2023, полный текст решения изготовлен 28.09.2023) в удовлетворении исковых требований администрации Натальинского МО Балаковского МР к ООО «Многопрофильное строительство» отказано. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Опубликовано: 17.11.2023 14:50 Обновлено: 17.11.2023 14:50