Арбитражный суд рассмотрел требования администрации Самойловского МР к ИП Крюкову Д.С.
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел требования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области о взыскании с ИП Крюкова Д.С. в пользу администрации Самойловского МР денежные средства в размере 326 617 руб. (штраф в размере 245 093 руб. 50 коп. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту) и пени в размере 81 524 руб. Из материалов дела следует, что 15.06.2021 между Администрацией и ИП Крюков Д.С. был заключен муниципальный контракт №01603000082210000009 на выполнение работ по благоустройству территории набережной по адресу: р. п. Самойловка, пер. Береговой 2. Начальная цена контракта - 4 901 870,00 руб. Работы должны быть выполнены за счет средств бюджета Самойловского МР.
В ходе выполнения работ заказчиком подрядчику неоднократно направлялись претензии. Так, 04.08.2021 подрядчику указывалось на медленные темпы работ и, что работы по устройству электроснабжения и электроосвещения не закончены, материалы (тротуарная плитка, арматурная сетка) для проведения работ отсутствуют. В претензии от 31.08.2021 было предложено привлечь субподрядные организации для выполнения работ. Однако никакие меры по активизации работ ИП не были предприняты. Позднее администрацией СМР было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем Подрядчик был извещен 28.12.2021.
Судом при рассмотрении представленных доказательств было установлено наличие основания для начисления неустойки в виду ненадлежащего исполнения ответчиком принятых обязательств. Расчет пени судом проверен и признан неверным. В решении по делу указано: при рассмотрении дела №А57-34441/2022 судом установлено, что стоимость фактически выполненных ИП Крюковым Д.С. работ по муниципальному контракту № 016030000822100009 составляет 4 211 536 руб. Стоимость некачественно выполненных работ составляет 259 240 руб. 27 коп. Стоимость устранения выявленных недостатков составляет 447 905 руб. Данные обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, имеют преюдициальное значение. С учетом установленных обстоятельств дела, судом сделан самостоятельный расчет пени с 02.09.2021 по 27.12.2021, расчет суммы штрафа признан верным.
Решением от 16 ноября 2023 года по делу №А57-6700/2023 с индивидуального предпринимателя Крюкова Даниила Сергеевича в пользу администрации Самойловского МР взыскан штраф в размере 245 093,50 руб. за неисполнение обязательств по муниципальному контракту и пени в размере 46 326 руб. 44 коп.; в удовлетворении остальной части требований отказано. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Опубликовано: 29.12.2023 14:49 Обновлено: 29.12.2023 14:49