Суд рассмотрел требования администрации Самойловского МР к индивидуальному предпринимателю
Администрации Самойловского муниципального района Саратовской области обратилась с заявлением в Арбитражный суд Саратовской области к индивидуальному предпринимателю Крюкову Д.С. о взыскании денежных средств в размере 447 905,00 рублей на устранение недостатков выполненных работ по муниципальному контракту №01603000082210000009 от 15.06.2021 по благоустройству территории набережной в р.п. Самойловка, пер. Береговой. (Дело №А57-32130/2023). 28.12.2021 в связи с тем, что работы по контракту выполнены не в полном объеме, нарушены сроки, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Судом установлено, что АС Саратовской области в рамках дела №А57-34441/2022 по исковому заявлению ИП Крюкова Д.С. к администрации Самойловского МР о взыскании задолженности по контракту №01603000082210000009 определена сумма задолженности администрации перед ИП. Решение суда по данному делу вступило в законную силу 23.10.2023. В рамках дела №А57-34441/2022 назначалась независимая судебная экспертиза Установлено, что качество выполненных работ ИП Крюковым Д.С., по благоустройству не соответствует условиям контракта, техническому заданию, а также требованиям ГОСТ и СНиП. Стоимость устранения выявленных недостатков выполненных работ определена экспертами - 447 905 руб. Причина недостатков - выполнение работ при неблагоприятных погодных условиях, отступление от технологических процессов. Ответчиком соответствующие претензии истца не исполнены. Стоимость фактически выполненных ИП работ по муниципальному контракту № 016030000822100009 составляет 4 211 536 руб. Стоимость некачественно выполненных работ составляет 259 240 руб. 27 коп. Стоимость устранения выявленных недостатков составляет 447 905 руб. Требование о взыскании суммы на устранение недостатков в размере 447 905 руб. в рамках дела №А57-34441/2022 не рассматривалось.
Судом был отклонен довод Администрации о том, что оплата по муниципальному контракту произведена с учетом вычета стоимости некачественно выполненных работ. Указано, что данная сумма не уменьшает стоимость фактически выполненных работ, которая в свою очередь, уменьшается на стоимость некачественно выполненных работ. Стоимость устранения недостатков может быть предметом спора по иному делу - о взыскании с подрядчика расходов на устранение недостатков, В соответствии с решением суда по делу А57-34441/2022 из суммы 4 211 536 руб. (стоимость фактически выполненных работ) вычитается сумма 2 620 255 руб. (аванс), сумма 259 240 руб. 27 коп. (стоимость некачественно выполненных работ) = 1 332 040 руб. 73 коп.
Муниципальный контракт был расторгнут, приемка выполненных работ не осуществлялась, у администрации района возник вопрос о качестве выполненных работ. В апреле 2022 года была проведена повторная экспертиза, выявлены недостатки (отчет от 13.04.20222 №13/04), о которых было сообщено предпринимателю. Работы на объекте «набережная» были выполнены в 2022 году другим подрядчиком, объект введен им в эксплуатацию, все недостатки выполненных работ были исправлены. Необходимости в предъявлении претензии ИП Крюкову Д.С. об устранении недостатков уже не было.
Суд сделал вывод: при производстве работ подрядчик должен был руководствоваться техническим заданием и сметой. Однако он не приостановил работы в связи с невозможностью их выполнения по причинам, не позволяющим получить результат, поэтому подрядчик не вправе ссылаться на эти обстоятельства в силу прямого указания закона (статья 716 ГК РФ). Суд пришел к выводу, что требования Администрации по делу А57-32130/2023 подлежат удовлетворению.
Решением от 21 марта 2024 года суд взыскал с индивидуального предпринимателя Крюкова Даниила Сергеевича в пользу администрации Самойловского МР денежные средства в размере 447 905,00 рублей на устранение недостатков выполненных работ по муниципальному контракту №01603000082210000009 по благоустройству территории набережной по адресу: Саратовская область, р.п. Самойловка, пер.Береговой. Решение может быть обжаловано в установленные законом порядке и сроки.
Опубликовано: 19.04.2024 12:28 Обновлено: 19.04.2024 12:28