Судом частично удовлетворен иск ГУЗ СО «Хвалынская РБ» к ООО «Вант»
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» с исковым заявлением о взыскании с ООО «Вант» пени за нарушение сроков исполнения контракта в размере 134 855, 67 руб и штрафа. Из материалов дела следует, что между ГУЗ СО «Хвалынская РБ» и ООО «Вант» был заключен государственный контракт №45 от 21.04.2023 (далее – Контракт) на выполнение текущего ремонта взрослого инфекционного отделения больницы (г. Хвалынск, ул. Коммунистическая), цена контракта -4 140 910,80 руб., срок выполнения - 09.06.2023. В контракте определены все существенные условия. Истец пояснил, что им начислена неустойка из-за того, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ по контракту.
Судом установлено, что при выполнении контракта ООО «Вант» неоднократно уведомляло заказчика о необходимости проведения дополнительных работ по ремонту фасада и подготовке стен для укладки настенной плитки, просило согласовать дополнительные работы и материалы с целью сохранения целостности фасада (письма от 29.05.2023, 07.06.2023 и от 21.06.2023, 07.08.2023). На совместном совещании была обозначена необходимость проведения дополнительных работ, 22.06.2023 были заключены договоры на выполнение работ: № 60/23 - штукатурки стен отделения; № 61/23 от - обшивки стен отделения; № 62/23 по ремонту потолков. Срок выполнения -до 30.09.2023. ООО «Вант» выполнило данные работы в полном объёме, а заказчик принял их и произвел оплату на основании актов выполненных работ от 26.09.2023. Также сторонами было принято решение об изменении видов, характера и объемов работ, указанных в основном контракте №45, 29.09.2023 были заключены договоры на выполнение работ: №63/23 и №64/23 - по ремонту фасада, сантехники, кровли, откосов, окон. Работы должны быть выполнены до 30.10.2023. ООО «Вант» выполнило данные работы в полном объёме, заказчик принял и произвел оплату на основании актов выполненных работ от 02.10.2023.
15.09.2023 от ответчика в адрес истца направлено письмо № 398 с уведомлением о том, что со стороны ответчика отсутствует возможность дальнейшего выполнения работ по государственному контракту №45. 27.09.2023 было заключено соглашение о расторжении государственного контракта №45. В соответствии с соглашением цена контракта составила 1 475 644,17 руб. В связи с ненадлежащим исполнением контракта истец начислил неустойку за просрочку исполнения контракта в размере 134 855,67 руб. Исследовав материалы дела, применив соответствующие нормы ГК РФ, суд пришел к выводу, что у истца отсутствуют правовые основания для взыскания неустойки с ответчика.
Суд также рассмотрел требование о взыскании штрафа за неисполнение и ненадлежащее исполнение контракта в размере 5 000 руб. и установил следующее. На основании договора от 26.04.2023 ООО «СтройПроект» в ходе строительного контроля 15.06.2023 был выявлен ряд недостатков на указанном выше объекте, в том числе: при устройстве плитки не соблюдена ровность относительно вертикальной плоскости; неполное прилегание плитки к стенам; не соблюдена равномерная ширина шва; подрядной организацией нарушены сроки контракта. Согласно расчету заказчика сумма штрафа составила 5 000 руб. Расчет суммы штрафа проверен судом и признан верным. Решением от 19.06.2024 исковые требования удовлетворены частично: с ООО «Вант» (г. Саратов) в пользу Хвалынской РБ взыскан штраф за неисполнение и ненадлежащее исполнение контракта в сумме 5 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины - 2 000 руб. В остальном - отказано. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Опубликовано: 02.08.2024 13:05 Обновлено: 02.08.2024 13:05