Суд рассмотрел исковое заявление ООО «Глобал Петрол» к ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Саратовской области»
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел в судебном заседании в режиме онлайн дело по исковому заявлению ООО «Глобал Петрол» (ОГРН 123160005537) к ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области» о признании недействительным одностороннего отказа ФКУЗ от исполнения государственного контракта на поставку ГСМ №023231881008220000000/0360100025123000116 от 11.12.2023; о восстановлении действий контракта в полном объеме и обязании ответчика исполнить все свои обязательства по контракту; об отказе в взыскании денежных средств в сумме 111 543,34 руб. по банковской гарантии №ЭБГ-022546 от 06.12.2023, как предъявляемые штрафные санкции; об отказе в взыскании денежных средств в сумме 231 170,80 руб. по банковской гарантии №ЭБГ-022546 от 06.12.2023, как возврата авансового платежа.
Судом установлено, что по заключенному между сторонами государственному контракт №ххх116 ООО «Глобал Петрол» обязалось поставлять неэтилированный автомобильный бензин. Закупка произведена в рамках ГОЗ на условиях предоплаты. Исполнитель был обязан производить отпуск товара посредством круглосуточной заправки автотранспортных средств Заказчика по адресам, указанным в Приложении, по топливным пластиковым картам, исходя из установленных Заказчиком лимитов. Отпуск Товара должен был осуществляться через сети АЗС с 25.12.2023 по 20.12.2024. Принятию ФКУЗ решения об одностороннем расторжении контракта предшествовали неоднократные факты ненадлежащего исполнения ООО «Глобал Петрол» условий государственного контракта (нарушение сроков поставки). Например, 19.04.2024 и 03.05.2024 должностными лицами ФКУЗ было установлено отсутствие возможности заправки транспортных средств в связи с отсутствием средств на топливных картах.
Комиссией Нижегородского УФАС России при рассмотрении обращения ФКУЗ «МСЧ МВД России по Саратовской области» о включении Истца в реестр недобросовестных поставщиков, установлено, что возникшие у исполнителя проблемы с поставкой неэтилированного автомобильного бензина не могут являться надлежащим основанием неисполнения контракта. Неоднократные факты ненадлежащего исполнения Обществом условий государственного контракта препятствовали надлежащему функционированию учреждения. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, Контракт расторгнут заказчиком – 20.05.2024.
Решением арбитражного суда от 23.10.2024 в удовлетворении исковых требований ООО «Глобал Петрол» отказано. Решение арбитражного суда не обжаловано, вступило в законную силу.
Опубликовано: 28.11.2024 12:27 Обновлено: 28.11.2024 12:27