Суд удовлетворил иск СГМУ к ООО «Лидер»
ФГБУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - СГМУ) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к ООО «Лидер» (далее – Общество) о взыскании штрафа и пеней. Из материалов дела следует, что между СГМУ и Обществом (Подрядчик) 19.06.2023 заключен контракт №535-23 на выполнение работ по капитальному ремонту лыжной базы (устройство покрытий спортивных площадок). Требования Заказчика к выполняемым работам установлены локальным сметным расчетом (приложение № 2) и ведомостью объемов работ (приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью Контракта. Срок выполнения - по 15.12.2023. Цена контракта - 6 211 760 руб. 36 коп.
Подрядчик 18.12.2023 разместил в Единой информационной системе документ о приемке работ. В ходе приемки было выявлено, что выполненные работы не соответствовали требованиям приложения № 1 приложения № 2, что является существенным нарушением условий контракта. В нарушение пункта 5.15. контракта Подрядчиком вместе с результатом Работ не были переданы Заказчику акты на скрытые работы с указанием стоимости материалов и количества, не представлена исполнительная документация.
Обстоятельства послужили основанием для отказа в приемке результата выполненных работ по капитальному ремонту лыжной базы. Заказчик 27.12.2023 разместил в Единой информационной системе мотивированный отказ от приемки результата работ. Заказчиком 24.01.2024 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением условий Контракта. Подрядчиком были предприняты меры для устранения нарушений, в связи с чем 05.02.2024 Заказчиком было принято решение об отмене одностороннего отказа от исполнения Контракта. Однако Подрядчиком работы в объеме и с качеством, установленным Контрактом, выполнены не были, акты на скрытые работы Заказчику переданы не были, исполнительная документация не представлена. Согласно представленной СГМУ информации Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области 29.03.2024 принято Решение № 64-72 о включении ООО «Лидер» с 03.04.2024 в реестр недобросовестных поставщиков (планируемая дата исключения - 04.04.2026). За неисполнение ответчиком обязательств по Контракту истец начислил штраф в размере 310 588 руб. 02 коп. В связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств по контракту истец начислил пени за период с 16.12.2023 по 21.03.2024 в размере 321 334 руб. 98 коп. Истец направлял в адрес ответчика претензию, которая была оставлена им без ответа и удовлетворения.
Судом применены нормы Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», соответствующих статей Гражданского кодекса Российской Федерации и сделаны следующие выводы. Факт просрочки ответчиком исполнения обязательств, а также неисполнение обязательств по контракту установлены материалами дела. Расчеты штрафа и пени верные. Ответчик об уменьшении штрафа и пени не заявлял.
Суд принял решение (резолютивная часть от 15.05.2025): взыскать с ООО «Лидер» (с.Волково) в пользу ФГБУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» штраф по контракту №535-23 от 19.06.2023 в размере 310 588 руб. 02 коп., пени по контракту №535-23 от 19.06.2023 за период с 16.12.2023 по 21.03.2024 в размере 321 334 руб. 98 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 36 596 руб. Решение арбитражного суда первой инстанции обжаловано не было, вступило в законную силу.
Опубликовано: 07.07.2025 09:06 Обновлено: 07.07.2025 09:06