Суд рассмотрел иск к ООО «СК «Эверест» о взыскании пени и штрафа по муниципальному контракту
МКУ «Капитальное строительство» (заказчик) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «Эверест» (подрядчик) о взыскании неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения этапов работ - 987 729,51 руб., штрафа - 1 114 967,05 рублей по муниципальному контракту от № хх49 от 13.06.2023 за нарушение графика выполнения работ. Дело №А57-12539/2025. В материалы арбитражного дела представлены доказательства: журналы учёта выполненных работ, акты приёмки выполненных этапов работ, платёжные поручения, подтверждающие фактическое выполнение отдельных объёмов работ и этапов. Судом при определении размера ответственности учтено частичное исполнение Контракта Подрядчиком, а также выводы суда, установленные в рамках двух других арбитражных дел.
Решением АС Саратовской области от 16.06.2025 по делу №А57-24412/2024 суд обязал ООО "СК "Эверест" передать МКУ "Капитальное строительство» исполнительную документацию в рамках исполнения контракта от 13.06.2023 №хх49 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Жилой дом по ул. Южно-Зеленой в Заводском районе г. Саратова» (предмет контракта). Данным решением исковые требования о взыскании неустойки (пени) в размере 5 045 555,39 руб., неустойки (штрафа) в размере 6 689 802,30 руб. выделены в отдельное производство. Постановлением 12 ААС от 11.08.2025 решение оставлено без изменения.
Решением АС Саратовской области от 04.07.2025 по делу №А57-28524/2024 отказано в удовлетворении исковых требований ООО «СК «Эверест» о признании незаконным решение Заказчика от 23.08.2024 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № хх49; с Заказчика в пользу истца взыскана задолженность по оплате фактически выполненных работ - в размере 52 700 140,19 руб.
Вывод суда в рамках дела №А57-12539/2025 следующий. Исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком допущено нарушение обязательств по контракту: нарушены сроки выполнения работ, детализированные в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3). Данное нарушение установлено Представлением №04-02-09/20 от 23.01.2025 Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов». Доказательств надлежащего исполнения обязательств в установленный срок, либо обстоятельств, освобождающих от ответственности, Ответчиком не представлено. Доводы ответчика об отсутствии его вины в нарушении сроков исполнения контракта отклонены судом.
Решением суда от 20.10.2025 с ООО «СК «Эверест» (ОГРН 1206400003116) в пользу МКУ «Капитальное строительство» взысканы неустойку (пени) по муниципальному контракту от 13.06.2023 хх49 за нарушение графика выполнения работ в размере 987 729 руб. 51 коп.; неустойка (штраф) по муниципальному контракту от 13.06.2023 № хх49 в размере 1 114 967 руб. 05 коп. Решение обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, заседание назначено на 04.02.2026.
Опубликовано: 26.12.2025 08:42 Обновлено: 26.12.2025 08:42