Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел взаимные исковые требования ООО «ИнтехГаз» и ООО «Инженер», связанные с исполнением работ по контракту

ООО «ИнтехГаз» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к ООО «Инженер» о взыскании суммы неотработанного аванса по контракту № 17/06-2024 от 17.06.2024 - 6 140 324 руб. Общество уточнило требование: о взыскании неотработанного аванса - 4 867 178,61 руб., убытков.

ООО «Инженер» подало встречный иск: зачесть выплаченный по контракту аванс в размере 6 140 324 руб., из которых 4 098 284 руб. 10 коп. - в счет оплаты выполненных работ по актам КС-2 № 4, № 5, № 6, № 7; 2 042 039 руб. 90 коп. - возмещение понесенных убытков на приобретение материалов; взыскать с ООО «ИнтехГаз» 1 661 329,30 руб. в счет возмещения понесенных убытков на приобретение материалов.

Из материалов дела следует, что 17.06.2024 между ООО «ИнтехГаз» (г.Саратов) (подрядчик) и ООО «Инженер» (г. Самара) (субподрядчик) заключен контракт №17/06-2024, по условиям которого субподрядчик в установленные сроки выполнит своими силами и силами субподрядных организаций работы по Объекту: «01-ТПР-007-027449 Крытая стоянка аварийной техники ХАРД инв.№227. ЛПДС «Терновка». Саратовское РНУ. Техническое перевооружение».

Контракт № 17/06-2024 заключен в целях выполнение работ по Контракту, заключенному между ООО «ИнтехГаз» и АО «Транснефть-Приволга» (генеральный заказчик). Ориентировочная цена работ, подлежащая оплате субподрядчику, составляет 158 241 139 руб. 20 коп. Окончательная стоимость работ определяется на основании фактически выполненных, принятых работ. ООО «ИнтехГаз» произвело оплату ООО «Инженер» по контракту № 17/06-2024 в сумме 14 822 225,18 руб.

26.02.2025 в адрес Ответчика направлено Уведомление об одностороннем полном отказе от исполнения контракта по причине нарушения сроков выполнения работ. Контракт считается расторгнутым. В рамках заключенного контракта выполнены Ответчиком и приняты Истцом строительно-монтажные работы на общую сумму 8 681 901,19 руб. по актам формы КС-2 №№ 1, 2 и 3. Истцом заявлен мотивированный отказ от принятия работ по актам выполненных работ КС-2 № 4, 5, 6, 7. Истец по первоначальному иску, ссылаясь на то, что работы выполнены не в полном объеме и с недостатками, обратился в суд с требованием о взыскании неотработанного аванса и убытков. В связи с наличием между сторонами спора по объему и качеству выполненных работ по актам №№ 4, 5, 6, 7 по ходатайству сторон определением суда от 21.07.2025 по делу назначена судебная экспертиза, которая поручена ООО «Лаборатории Независимой Судебной Экспертизы». В суд 24.11.2025 поступило заключению № 25/11-2013.

Суд, принимая во внимание заключение судебной экспертизы, сделал вывод, что ответчиком работы выполнены частично - на сумму 9 955 046 руб. 76 коп. Выполненные работы подлежат оплате. Истцом оплачено 14 822 225 руб. 19 коп. Сумма неотработанного аванса - 4 867 178 руб. 43 коп. - подлежит возврату ООО «ИнтехГаз». Суд  также рассмотрел первоначальные требования о взыскании убытков.  Как сказано выше, Контракт №17/06-2024 фактически является договором субподряда, виды и объемы работ по нему и по контракту с Генеральным заказчиком полностью идентичны. Соответственно объемы выполненных работ по Контракту  №17/06-2024 не могут превышать объемы, указанные в Актах, оформленных между ООО «ИнтехГаз» и АО «Транснефть-Приволга» (генеральный заказчик).

В Акте №3, подписанном сторонами контракта №17..., по позиции 2.8.2.2. «Демонтаж металлосайдинга» объем выполненных работ указан в размере 76,378 тн. В то время как в Акте № 3, подписанном  ООО «ИнтехГаз» и АО «Транснефть-Приволга», объем фактически выполненных работ по указанной позиции (2.8.2.2.) был скорректирован в сторону уменьшения: в размер - 58,687 тн. Разница в сумме стоимости работ - 258 287 руб. 01 коп. - является неотработанным авансом.

Для демонтажа несоответствующей проекту конструкции, возведенной ответчиком,  и монтажа монолитного цоколя в соответствии с требованиями проектной документации, ООО «ИнтехГаз» был привлечен другой подрядчик (ООО «Стройгарант»). Стоимость работ по демонтажу - 130 980 руб., составляет убытки,  подлежащие  взысканию с ответчика.

Судом рассмотрены требования по встречному иску. С учетом выводов по первоначальному иску, суд не нашёл оснований для зачета стоимости выполненных работ по актам КС-2 №№ 4, 5, 6, 7 в сумме 4 098 284 руб. 10 коп. в счет перечисленного аванса, так как на стороне ООО «Инженер» образовалось неосновательное обогащение. Относительно убытков на приобретение материалов  на  сумму 3 703 369 руб. 26 коп. суд установил следующее. ООО «Инженер» считает, что сумма приобретенного материала является для него убытками, понесенными в связи с недобросовестными действиями ООО «ИнтехГаз» по изменению в процессе работ части разделов рабочей документации без предварительного уведомления субподрядчика. Суд признал данное утверждение несостоятельным, поскольку  ООО «ИнтехГаз» не наделено правом внесения изменений в проектную документацию, таким правом наделено АО «Транснефть-Приволга (генеральный заказчик). Представленные истцом по встречному иску счета-фактуры не подтверждают факт приобретения материалов для выполнения работ именно в рамках контракта №17.... Строительные материалы находятся на строительной площадке, входной контроль не проходили, проектной документации не соответствуют (подтверждено судебной экспертизой).

Решением суда от 11.03.2026 первоначальное исковое заявление удовлетворено частично. Суд взыскал с ООО «Инженер» (ОГРН 1216300048238, г. Самара) в пользу ООО «ИнтехГаз» (ОГРН 1026401978690, г. Саратов) сумму неотработанного аванса в размере 4 867 178 руб. 43 коп., сумму неотработанного аванса - 258 287 руб. 01 коп., сумму в возмещение убытков – 130 980 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины - 182 693 руб. В удовлетворении встречного искового заявления ООО «Инженер» отказано. Решение было обжаловано ООО «Инженер» в суд апелляционной инстанции.

Постановление 12 ААС от 18.06.2026 данное решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Опубликовано: 18.06.2026 16:39 Обновлено: 18.06.2026 16:42